Alacak
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi · 2017/4450 E. 2019/1324 K. ·
BozulduKesinlik belirsiz
★ Emsal
Kavramlar: tıkla → metinde renkle işaretle · ↗ kavram sayfası
geçici kabul↗ komisyon↗ temsil↗
Gerekçe
Bu karar için yapılandırılmış özet üretilmedi; kararın gerekçe bölümü aşağıda (anonimleştirilmiş resmî metin).
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu, bozma ilamı ve tüm dosya kapsamına göre; tarafların temsilcilerinin bulunduğu kabul komisyonu kararı ile eksikliklere rağmen programın geçici kabulü yapıldığından davalının programın tamamen reddini değil, ancak düzeltilmesini ve çalışılabilir hale getirilmesini isteyebileceği, davacı tarafından gereklerini süresinde tamamlamayan yükleniciye 297 gün süre uzatımı verilmesinin makul görülmediği, 100 gün süre verilmesi gerektiği, 197 gün için sözleşme gereği yükleniciye binde bir oranında ceza uygulaması gerekeceği, bu cezanın 216.503,00 TL olarak hesaplandığı, bu cezanın 1/...'sinden davalının sorumlu olacağı, buna göre yapılan hesaplama sonucunda 108.251,50 TL'nin davacı alacağından mahsubunun hak ve nesafet kurallarına uygun olduğu, ayrıca ayıbın giderilmesi için gerekli olan 82.661,36 TL'nin
1/...'si olan 41.330,68 TL'nin de davacı alacağından mahsubu gerektiği gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne, 519.960,44 TL'nin 06.09.2010 tarihinden itibaren tahsile kadar değişen oranlarda yürütülecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, fazla istemin reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı ve davalı vekilleri temyiz etmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.
...-Davacının temyizine gelince, mahkemece bozma ilamı üzerine alınan bilirkişi raporunda daha önce bozulan karara esas bilirkişi raporunda davalıdan talep edilemeyecek kalemler arasında ayıbın giderilme bedeli olarak gösterilen 82.661,36 TL'nin anaprotokol kapsamında olmadığı tespit edilmiştir. Bu durumda, anılan ödemenin proje bedelinden mahsubu gerekmediği açıklıkla anlaşılmaktadır. Bir başka söyleyişle davacının bu ödemenin de yarısını davalıdan talep edebileceği açıktır. Mahkemece söz konusu meblağın yarısı tutarındaki bu bedelin davalıdan istenilemeyecek kalemler arasında sayılarak proje bedelinden mahsubu ve sonuç itibarıyla söz konusu meblağın 1/4’nün tahsiline yol açacak şekilde düzenlenen bilirkişi raporuna dayalı olarak hüküm kurulması yerinde olmamış, hükmün davacı yararına bozulması gerekmiştir.
Benzer Kararlar
Aynı mesele otomatik eşleştirildi; ortak/fark incelediğiniz karara göre. Alıntılar yalnız gerekçe bölümünden. Hukuki görüş değildir.
-
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 2014/10958 E. 2014/20311 K.
Ortak:komisyon · temsil · Alacak
İncelediğiniz karardaMahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu, bozma ilamı ve tüm dosya kapsamına göre; tarafların «temsilcilerinin» bulunduğu kabul «komisyonu» kararı ile eksikliklere rağmen programın «geçici kabulü» yapıldığından davalının programın tamamen reddini değil, ancak düzeltilmesini ve çalışılabilir hale getirilmesini isteyebileceği, davacı tarafından gereklerini sür …
Benzer bu karardaMahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; tarafların «temsilcilerinin» bulunduğu kabul «komisyonu» kararıyla eksikliklere rağmen programın geçici kabulünün yapılması nedeniyle davalının programın tamamen reddini değil ancak düzeltilmesini ve çalışabilir hale getirilmesini talep edebileceği, bunun için yapacağı «masrafı» sözleşme gereği davacının talep ettiği ücretten indirilmesini isteyebileceği, davalının ayıbın giderilmesi için 82.661,36 TL ek masraf yapması gerekeceği, ayrıca davacı tarafından sözleşme gereklerini süresinde tamamlamayan yükleniciye 297 gün gibi süre uzatımı verildiği ancak bunun makul olmadığı, bu nedenle yüklenicinin hak edişinden kesinti yapılması gerekirken bunun yapılmadığı, sözleşme gereği yükleniciye binde bir oranında ceza uygulanması gerektiği bunun 216.503,00 TL olacağı (uzatmanın 100 günü makul 197 günü makul değil), bu cezanın ½'sinden davalının sorumlu olacağı, toplam 190.912,86 TL'nin davacının talep ettiği 669.542,62 TL'den mahsubu ile 478.629,76 TL'nin davalıdan talep edilebileceği gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile 478.629,76 TL'nin taraflar arasındaki sözleşme hükümleri ve dosyadaki deliler dikkate alınarak, 06/09/2010 tarihinden itibaren değişken oranda «yasal faizi» ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiştir.
Sonuç: 🔶 iki emsal
Farklı:bedelden indirim · protokol · yönetim kurulu kararı · dosya masrafı · yasal faiz · eksik inceleme
Benzer bu kararda2- Ancak, davacı, taraflar arasında düzenlenen ek «protokolün» her iki genel müdürlüğün «yönetim kurullarının» kabulü ile yürürlüğe gireceğini, davalının bunu beklemeksizin davadışı şirket ile anlaşma yaparak kendi bünyesindeki bilgisayarlarına da yazılım yüklemesi yaptırdığını ancak yazılımdaki bazı modüllerin gereği gibi çalışmadığını ve ayıplı çıktığını, bu yüklemenin ve oluşan durumun anlaşma kapsamı dışı bir iş olduğunu ve kendilerini bağlamayacağını, ayıba ilişkin bedelin asıl proje ve protokol gereği kararlaştırılan ve ödenen «bedelden indirilemeyeceğini» ileri sürmektedir.
Mahkemece, ek «protokol» kapsamında yapılan yüklemede bazı modüllerin çalışmadığı ve bu ayıbın giderilme bedeli olarak belirlenen 82.661,36 TL'nin asıl proje-ana protokol kapsamında olduğundan bahisle dava konusu «bedelden indirilmesine» karar verilmiş ise de; bu husus ve ayıplı ifanın yukarıda bahsedilen ek protokol kapsamında olup olmadığının ve ek protokol kapsamında davacının davalı adına ek bir ödeme yapıp yapmadığının, bu ödemenin proje bedelinden mahsubunun gerekip gerekmeyeceği hususu mahkemece değerlendirilip, tartışılmaksızın «eksik inceleme» sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.
Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; tarafların «temsilcilerinin» bulunduğu kabul «komisyonu» kararıyla eksikliklere rağmen programın geçici kabulünün yapılması nedeniyle davalının programın tamamen reddini değil ancak düzeltilmesini ve çalışabilir hale getirilmesini talep edebileceği, bunun için yapacağı «masrafı» sözleşme gereği davacının talep ettiği ücretten indirilmesini isteyebileceği, davalının ayıbın giderilmesi için 82.661,36 TL ek masraf yapması gerekeceği, ayrıca davacı tarafından sözleşme gereklerini süresinde tamamlamayan yükleniciye 297 gün gibi süre uzatımı verildiği ancak bunun makul olmadığı, bu nedenle yüklenicinin hak edişinden kesinti yapılması gerekirken bunun yapılmadığı, sözleşme gereği yükleniciye binde bir oranında ceza uygulanması gerektiği bunun 216.503,00 TL olacağı (uzatmanın 100 günü makul 197 günü makul değil), bu cezanın ½'sinden davalının sorumlu olacağı, toplam 190.912,86 TL'nin davacının talep ettiği 669.542,62 TL'den mahsubu ile 478.629,76 TL'nin davalıdan talep edilebileceği gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile 478.629,76 TL'nin taraflar arasındaki sözleşme hükümleri ve dosyadaki deliler dikkate alınarak, 06/09/2010 tarihinden itibaren değişken oranda «yasal faizi» ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiştir.
-
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 2011/12516 E. 2011/14256 K.
Sonuç: 🔶 iki emsal
Farklı:vade tarihi · def'i · ihtiyati haciz · bono · vade · haciz · zamanaşımı
Benzer bu karardaMahkemece, ihtiyati hacze konu yapılan 31/12/2007 ödeme günlü 8.000,00 TL bedelli «bononun» TTK 661.maddeye göre «vade tarihi» ile talep tarihi arasındaki 3 yıllık sürenin dolması nedeniyle «ihtiyati haciz» talebinin reddine karar verilmiştir.
Bonoya dayalı «ihtiyati haciz» istemi «bononun» «zamanaşımına» uğradığı gerekçesiyle reddedilmişse de, zamanaşımı savunması «def»'i niteliğinde olup, aleyhine İhtiyati haciz istenen tarafından ileri sürülmediği sürece mahkemece resen gözetilmez, bu gerekçeyle ihtiyati haciz talebinin reddi uygun görülmemiş, temyiz sebepleri de dikkate alınarak hükmün bozulması gerekmiştir.
Karar «ihtiyati haciz» isteyen vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Karar metni
Kararın tam (anonimleştirilmiş) metnini göster
11. Hukuk Dairesi 2017/4450 E. , 2019/1324 K.
"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ TİCARET MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA
Taraflar arasında görülen davada ...
6. Asliye Ticaret Mahkemesince bozmaya uyularak verilen .../06/2017 tarih ve 2016/132-2017/485 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davacı ve davalı vekilleri tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, 2006 yılı yatırım programı kapsamında yer alan "Mevcut Bilgisayar Yenilenmesi" projesinin davalı tarafın ihtiyaçlarını da kapsayacak şekilde yapılması konusunda taraflar arası .../07/2006 tarihli "Bilgisayar Sistemi Kurulum Protokolü" (....) imzalandığını, bilahare davacı ile dava dışı ... Bilişim Teknolojileri San. Tic. A.Ş. arasında .../04/2008 tarihinde 1.099.000,00 TL bedelli sözleşme imzalandığını, tarafların ortak olarak oluşturdukları komisyon tarafından yapılan çalışmalar neticesinde .../07/2010 tarihinde Hizmet İşleri Kabul Tutanağı düzenlendiğini, düzenlenen bu tutanak doğrultusunda davacının dava dışı yüklenici firmaya hak ediş bakiyesini ödediğini, proje kapsamında davacı tarafından 1.134.818,00 TL harcama yapıldığını, taraflar arasında .../07/2006 tarihinde düzenlenen protokolün ilgili maddeleri gereği, davacının yaptığı harcamaların yarısından da davalının sorumlu olduğunu ileri sürerek 567.409,00 TL+KDV'nin talep tarihi olan .../08/2010 tarihinden itibaren işlemek üzere en yüksek ticari temerrüt faizi ile davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, müvekkilinin sadece ortak modüller için kabul beyanında bulunduğunu, davalı kuruluşa ait olan modüllerin de kabulünden sonra ödeme yapılabileceğini, henüz veri girişlerinde ve uygulamasında bir çok sorun yaşanılan söz konusu sistem için davacı kuruluşa ödeme yapmasını beklemenin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu, bozma ilamı ve tüm dosya kapsamına göre; tarafların temsilcilerinin bulunduğu kabul komisyonu kararı ile eksikliklere rağmen programın geçici kabulü yapıldığından davalının programın tamamen reddini değil, ancak düzeltilmesini ve çalışılabilir hale getirilmesini isteyebileceği, davacı tarafından gereklerini süresinde tamamlamayan yükleniciye 297 gün süre uzatımı verilmesinin makul görülmediği, 100 gün süre verilmesi gerektiği, 197 gün için sözleşme gereği yükleniciye binde bir oranında ceza uygulaması gerekeceği, bu cezanın 216.503,00 TL olarak hesaplandığı, bu cezanın 1/...'sinden davalının sorumlu olacağı, buna göre yapılan hesaplama sonucunda 108.251,50 TL'nin davacı alacağından mahsubunun hak ve nesafet kurallarına uygun olduğu, ayrıca ayıbın giderilmesi için gerekli olan 82.661,36 TL'nin
1/...'si olan 41.330,68 TL'nin de davacı alacağından mahsubu gerektiği gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne, 519.960,44 TL'nin 06.09.2010 tarihinden itibaren tahsile kadar değişen oranlarda yürütülecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, fazla istemin reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı ve davalı vekilleri temyiz etmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.
...-Davacının temyizine gelince, mahkemece bozma ilamı üzerine alınan bilirkişi raporunda daha önce bozulan karara esas bilirkişi raporunda davalıdan talep edilemeyecek kalemler arasında ayıbın giderilme bedeli olarak gösterilen 82.661,36 TL'nin anaprotokol kapsamında olmadığı tespit edilmiştir. Bu durumda, anılan ödemenin proje bedelinden mahsubu gerekmediği açıklıkla anlaşılmaktadır. Bir başka söyleyişle davacının bu ödemenin de yarısını davalıdan talep edebileceği açıktır. Mahkemece söz konusu meblağın yarısı tutarındaki bu bedelin davalıdan istenilemeyecek kalemler arasında sayılarak proje bedelinden mahsubu ve sonuç itibarıyla söz konusu meblağın 1/4’nün tahsiline yol açacak şekilde düzenlenen bilirkişi raporuna dayalı olarak hüküm kurulması yerinde olmamış, hükmün davacı yararına bozulması gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine, (...) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, aşağıda yazılı bakiye ....082,72 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz eden davacıya iadesine, .../02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Kaynak: https://6102ttk.com/karar/481636200 · sınıflandırıcı zincir-tam · görünüm damgası: yargitay11_temyiz